问:我这么理解是否正确:“黑合同”在“白合同”之前签订的,可认为全部无效,因甲乙双方存在串标行为。“...
问:“黑白合同”普遍存在,施工企业到底如何应对?施工企业可不可以先签下“白合同”,然后在合同履行过程...
问:按“黑白合同”之处理原则,在庭审中,法院只有选择依“白合同”结算工程价款来判决,不应该存在调解让...
问:“白合同”中约定了仲裁条款,而补充协议中未约定仲裁条款,能否对补充协议中超出“白合同”范围的实际...
问:工程承包合同履行过程中,实际履行的范围超过了“白合同”约定的工程范围,结算依据是否能够按照“白合...
问:《司法解释》第4条中规定法院可以根据《民法通则》第134条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。该...
问:施工合同约定一方违约(如发包人未按时支付工程款)就要向守约方支付总工程款的50%作为违约金。若发...
问:《司法解释》第17条规定可以对欠付工程款要求计息,除此之外是否还可以主张违约责任,该违约责任是否...
问:双方签订合同后,由于甲方原因并未实际履行,承包方如何提出索赔,索赔的依据是什么?有百分比吗?如果...
问:地、市建设行政部门规定要算的如文明工地措施费、硬地坪费用等,建设工程合同中未约定由谁承担,是否应...
问:利息起算日是按结算提交日起算还是按结算定案日起算?如按提交日起算,真正的工程造价并没有确定吗?如...
问:《司法解释》第10条,规定当事人对欠付工程款利息标准有约定的,按照约定处理,如果双方没有约定是否...
问:实际施工人起诉转包人主张支付工程款的,工程款中是否包括税金?因为实际施工人是给农民工发工资,其一...
问:当事人双方在合同签订时没有对工程逾期竣工的违约责任作具体约定,在案件处理时如何适用《司法解释》?...
问:合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?《司法解释》第17条规定:当事人对工程欠款利息计付...
问:发包人指定分包商分包,审计结算该不该算分包部分费用?这部分由谁保修?答:要搞清楚这个问题,首先要...
问:一工程由许多单项工程组成,在未竣工验收之前,业主使用了其中一部分单项工程,那么是否可以以业主使用...
问:《建设工程质量管理条例》第10条规定:建设工程发包单位不得任意压缩合理工期。请问:什么是合理工期...
问:因设计变更导致工程量增加,是否必然带来工期的顺延?答:通常来说,如果因设计变更导致了工程量的增加...
问:现在建设单位对承包人的工期逾期索赔很重视,我公司是施工单位,有一个项目已中标并已签订建设工程施工...
问:某一建设工程没有取得建设工程施工许可证,那么开工日期如何确定?答:首先要明确的是建设工程施工许可...
问:监理合同工期和施工合同工期是否一致?施工工期因法定节假日或自然条件原因可以顺延,而监理合同工期是...
问:非典是否属于不可抗力?造成工期延误的责任如何承担?答:根据我国《民法通则》及《合同法》的有关规定...
问:甲、乙双方签订施工合同,甲为发包人,乙为承包人。该工程项目使用财政拨款,因财政拨款手续迟缓,履约...